ДОГОВОР ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_______

 

На строительство _______________________________

 по адресу: ______________________________________.

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "____"________200__ г.

 

__________________, именуемое в дальнейшем  "Заказчик" (лицензия № _______________), в лице Генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и закрытое акционерное общество "Система-Галс", именуемое   в дальнейшем  "Генеральный подрядчик", в лице Генерального директора   Климовича М. В., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемы "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

СОДЕРЖАНИЕ:

№ статьи   Наименование статьи


СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1.Понятия и определения

Статья 2.Предмет Договора

Статья 3.Документы, относящиеся к Договору

Статья 4.Цена Договора

Статья 5.Условия платежей

Статья 6.Сроки выполнения обязательств Генерального подрядчика

Статья 7.Уступка прав и субподряд

Статья 8.Обязательства Генерального подрядчика

Статья 9.  Обязательства Заказчика

Статья 10.Строительство

Статья 11.Гарантии

Статья 12.Транспортировка

Статья 13.Сдача Объекта

Статья 14.Имущественная ответственность Сторон

Статья 15.Форс-мажор

Статья 16.Арбитраж и Право

Статья 17.Расторжение Договора

Статья 18.Прочие условия

Статья 19.Уведомления

Статья 20.Перечень приложений к Договору

Статья 21.Вступление Договора в силу и срок его действия

Статья 22.Юридические адреса и реквизиты Сторон


 

 

Статья 1.                   Понятия и определения

В настоящем Договоре нижеприведенные термины будут иметь следующие значения:

1.1.    ОБЪЕКТ означает строящийся ______________________ в городе _______________ (Российская Федерация) по адресу: __________________________.

1.2.    УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА означают лиц, уполномоченных надлежащим образом Заказчиком и/или Генеральным подрядчиком на совершение действий и подписание документов в рамках исполнения настоящего Договора.

1.3.    СУБПОДРЯДЧИК означает предприятия и организации, привлекаемые Генеральным подрядчиком на выполнение работ/отдельных видов работ,   в целях выполнения обязательств по настоящему Договору.

1.4.    РАБОТЫ означают весь комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, по возведению Объекта в соответствии с проектной документацией, согласованной Заказчиком и утвержденной в соответствующих органах надзора и контроля в установленном порядке и передаваемой Генеральному подрядчику со штампом «в производство работ», Техническим заданием (Приложения №3 к настоящему Договору) и документации, разработанной самим Генеральным подрядчиком,  включая ввод Объекта в эксплуатацию (Приложения №2, 3).

Указанный комплекс работ включает, но не ограничивается нижеизложенным:

·       работы подготовительного периода по освоению площадки строительства, устройство временных сетей и сооружений для обеспечения площадки электроэнергией, водой, канализацией, водоотведением, связью и пр.

·       строительные, монтажные, отделочные, пуско-наладочные, специальные работы по Объекту;

·       поставку, транспортировку, разгрузку, складирование и хранение на Объекте материалов и оборудования, его монтаж, наладку, испытания и подготовку к пуску в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложения №№ 2, 3);

·       устранение дефектов, неполадок и недоделок, выявленных в период выполнения работ, сдачи Объекта Приемочной комиссии и в период гарантийного срока;

·       охрана Объекта строительства и страхование строительно – монтажных рисков и ответственности перед третьими лицами при производстве строительно – монтажных работ с момента передачи Заказчиком строительной площадки до даты распоряжения об утверждении Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

·       работы по благоустройству территории Объекта;

·       подготовка и передача Исполнительной и эксплуатационной документации в сроки подготовки и сдачи Объекта в эксплуатацию,

1.5.    ОБОРУДОВАНИЕ  означает сертифицированное на территории Российской Федерации оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Проектной документацией и Техническим заданием (Приложения №№ 2, 3, 11 к настоящему  Договору).

1.6.    МАТЕРИАЛЫ означают строительные конструкции и материалы, отделочные и другие материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ на Объекте.

1.7.    СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА означает земельный участок, необходимый Генеральному подрядчику для выполнения Работ на Объекте и размещения всех необходимых механизмов, оборудования, инвентаря и служб, переданный по акту Заказчиком Генеральному подрядчику на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию. Границы Строительной площадки определяются ограждающими временными конструкциями в соответствии с согласованным Заказчиком ПОС.

1.8.    ВРЕМЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ означает все временные сооружения, любого типа, устанавливаемые Генеральным подрядчиком на Строительной площадке и на Объекте, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ разбираются и вывозятся Генеральным подрядчиком за пределы Строительной площадки.

1.9.    СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА означает различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в Работы.

1.10.                  СОГЛАСОВАНИЕ означает подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком и/или Генеральным подрядчиком, а также Уполномоченными лицами, действующими в пределах их компетенции.

1.11.  ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ означает документацию, разработанную проектировщиком на основании задания на проектирование, соответствующую СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке в соответствующих органах надзора и контроля и переданную Генеральному Подрядчику по Акту, как Проект и рабочие чертежи в полном объеме (Приложение №2), а также документацию, разрабатываемую Генеральным Подрядчиком и согласованную с проектной организацией, а также и иную документацию, не указанную выше, но необходимую  для выполнения Работ и эксплуатации Объекта.

1.12.  РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ означают часть Проектной документации, включающей деталировочные узлы и схемы для строительства и монтажа и установки изделий и оборудования в соответствии с Приложениями № 2, 3 к Договору, а также узлы, детали и спецификации в объемах, достаточных  для производства Работ на Объекте, осуществления технического и авторского надзора за выполнением Работ.

1.13.  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ означает полный комплект Проектной документации (Приложение №2), переданной Генеральным подрядчиком Заказчику по Акту, откорректированной в соответствии с фактически выполненными Генеральным подрядчиком Работами, с учетом согласованных Сторонами изменений в Проектной документации, акты скрытых работ, паспорта, сертификаты  на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия и пр., передаваемые Заказчику при сдаче Объекта Приемочной комиссии.

1.14.  ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  означает комплект технической документации, позволяющей осуществлять нормальную эксплуатацию Оборудования, его текущий ремонт и наладку.

1.15.  СКРЫТЫЕ РАБОТЫ означает работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций.

1.16.  ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ означает комплекс работ, выполняемый Генеральным подрядчиком для обеспечения надлежащей эксплуатации Объекта в гарантийный период:

·       устранение дефектов, неполадок и недоделок, выявленных до истечения гарантийного срока Объекта, а также при подготовке и передаче Объекта в эксплуатацию, при соблюдении Заказчиком или эксплуатирующей организацией условий эксплуатации Объекта.

1.17.  АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ означает документ (форма согласно   Приложению №9 к настоящему Договору), подтверждающий выполнение Генеральным подрядчиком этапа Работ, подписанный Уполномоченными лицами Генерального подрядчика и Заказчика, и являющийся основанием для ежемесячного выставления счета Генеральным подрядчиком и его оплаты Заказчиком согласно условиям настоящего Договора.

1.18.  АКТ О ГОТОВНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ означает документ о завершении видов работ по Объекту, испытании систем и оборудования, их наладки и постепенном наращивании готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию, подписанный Сторонами.

1.19.   АКТ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА означает документ приемочной комиссии, подписанный Сторонами о сдаче-приемке Объекта в эксплуатацию, утвержденный распоряжением префекта, иными уполномоченными органами, и определяющий дату начала гарантийного периода эксплуатации Объекта.

1.20.   АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА означает документ подписанный Сторонами по окончании гарантийного срока эксплуатации Объекта и подтверждающий выполнение Сторонами всех обязательств по Договору.

1.21.   ДЕНЬ, ДНИ означают рабочие дни.

1.22.   УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ означает объем требований и регламентов к эксплуатации Объекта, несоблюдение которых ведет к отказу Генерального подрядчика в гарантийном обслуживании Объекта.

 

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу Договора.

Статья 2.                    Предмет Договора

2.1.         Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению генподрядных работ по строительству ______________________  по адресу: Российская Федерация, __________________________.

Приблизительная общая площадь Объекта – ____________ кв.м.

Основанием для заключения настоящего Договора является ________________________.

2.2.    Генеральный подрядчик обязуется:

2.2.1. выполнить все работы собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций (Приложение №8),в объемах согласно Ведомости (Приложение №11) за исключением:

·       внешних инженерных сетей,

·       структурированных кабельных систем согласно Технического задания,

·       компенсационного озеленения с вырубкой деревьев;

2.2.2. организовать выполнение строительно-монтажных работ на отведенном для строительства Объекта земельном участке приблизительной площадью ________ (_________) кв.м, определенном исходно-разрешительной и Проектной документацией по нормам СНиП в сроки по Графику производства Работ (Приложение №5);

2.2.3. завершить строительство и сдать Объект в эксплуатацию в установленном порядке и в срок по Графику производства Работ (Приложение №5);

2.2.4. полностью оснастить Объект материалами и оборудованием в соответствии с Проектной документацией (Приложение №2) и Протоколом согласования материалов и оборудования (Приложение №6);

2.2.5. привлечь специализированные субподрядные организации для выполнения отдельных этапов и/или видов Работ или всего комплекса Работ по настоящему Договору с согласования Заказчика (Приложение №8);

2.2.6. своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение строительства Объекта, работы Приемочной комиссии и гарантийного срока в целом по Объекту;

2.3.    Заказчик обязуется:

2.3.1. создать необходимые и достаточные условия Генеральному подрядчику для выполнения Работ и взятых им на себя обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. своевременно, согласно срокам, установленным настоящим Договором, принимать результаты Работ.

2.3.3. уплатить обусловленную Договором цену.

2.3.4. обеспечить надлежащую эксплуатацию Объекта в течение гарантийного срока после подписания Акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта.

2.3.5. выполнить другие функции, предусмотренные настоящим Договором и СНиП.

Статья 3.                    Документы, относящиеся к Договору

3.1.    Составными частями настоящего Договора является данный текст Договора со всеми Приложениями, являющимися его неотъемлемой частью. Отдельные приложения, указанные в ст. 20 настоящего Договора будут составлены и приложены в сроки, указанные в настоящем Договоре.

Статья 4.                    Цена Договора

4.1.    Цена Договора подтверждается протоколом согласования договорной цены (Приложение №4), включает в себя стоимость подлежащих выполнению Генеральным подрядчиком Работ согласно взятым на себя обязательствам по настоящему Договору и составляет _______________ (___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (20%) в размере __________ (_____________) рублей ____ копеек. Расчет за выполненные работы ведется в пределах установленной твердой договорной цены.

4.2.    Указанная в п. 4.1. настоящего Договора цена, а также стоимость отдельных этапов/видов Работ может быть изменена Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору.

          4.3.          Цена Договора включает в себя все затраты Генерального подрядчика, в том числе затраты на возведение временных зданий и сооружений, обеспечение строительства временными системами коммуникаций и энергоснабжения, телефонную связь, затраты на страхование, таможенные сборы и пошлины и другие необходимые расходы.

4.4. Если внесенные Заказчиком изменения в проектную документацию увеличивают Цену Договора, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют стоимость дополнительных работ и порядок их оплаты.

4.5. Договорная цена строительства Объекта (п. 4.1) указана в текущих ценах, остается неизменной на весь период строительства, за исключением случаев, когда:

-        вносятся изменения в проект по инициативе Заказчика с переутверждением сводного сметного расчета;

-        уровень инфляции за период строительства Объекта, подтверждаемый обобщенным индексом изменения стоимости строительства, утверждаемый рабочей группой РМВК, превышает 5% от уровня инфляции, установленного на момент проведения подрядных торгов;

-        по заданию Заказчика вносятся изменения в объемы работ, предусмотренные конкурсной документацией и настоящим Договором. Генеральный подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ только после оформления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору;

-        согласно данным БТИ фактическая площадь Объекта (жилой и нежилой частей) изменится в сторону увеличения или уменьшения. Фактическая стоимость в этом случае определяется из расчета стоимости 1 кв.м. помещений по протоколу согласования твердой договорной цены (Приложение №4).

4.6. Работы, выполненные после истечения установленного настоящим Договором срока строительства по вине Генерального подрядчика, оплачиваются по ценам, действующим в пределах сроков настоящего Договора.

4.7. В случае достижения экономии от твердой договорной цены в результате замены проектных решений, конструкций, материалов, а также применения технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационных и технических характеристик Объекта, Стороны оформляют соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору о распределении экономии.

4.8. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком без согласия Заказчика с изменением или отклонением от проекта и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

Статья 5.                   Условия платежей

5.1.    Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Договора перечисляет Генеральному подрядчику аванс в размере ________ (__________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) в размере ____________ (_____________) рубля _____ копеек.

5.2.    В случае надлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору аванс, перечисленный Заказчиком на расчетный счет Генерального подрядчика в соответствии с п. 5.1. настоящего Договора, будет засчитываться в счет оплаты выполненных Генеральным подрядчиком Работ ежемесячно в течение ____ (______) последних месяцев срока выполнения Работ равными суммами в размере ______ (________) рублей ____ копеек каждая, в том числе НДС (20%) в размере _________ (___________) рубля ____ копейки. В случае, если стоимость выполненных работ, указанная в ежемесячном Акте выполненных работ, окажется меньше суммы аванса, которой Генеральный подрядчик обязан погасить в текущем месяце, то такие работы считаются полностью оплаченными, а разница между этими двумя денежными суммами полежит зачету в очередном месяце, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Генеральный подрядчик представляет Заказчику Акты выполненных работ и затрат и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты, договоры) и необходимые для оплаты счета-фактуры. Заказчик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ. Платежи за отдельные виды/этапы Работ, выполненные Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, производятся Заказчиком ежемесячно на основании Актов  выполненных работ (форма приложения к Распоряжению Премьера Правительства Москвы от 17.03.1997г. № 251-РП и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3) и счетов, представляемых на оплату Генподрядчиком, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления документов.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ и затрат под 100% готовность Объекта и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 под завершение всего объема работ (окончательный расчет). Заказчик в течение 15 дней с момента получения от Генерального подрядчика акта приемки выполненных работ и затрат под 100% готовность Объекта и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 под завершение всего объема работ, порученного Генеральному подрядчику по настоящему Договору, обязан рассмотреть и оформить его. Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы осуществляется Заказчиком в течение 10-ти дней после оформления акта приемки выполненных работ и затрат под 100% готовность объекта и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 под завершение всего объема работ.

5.5. Заказчик и Генеральный подрядчик в срок, не позднее 50-ти дней после утверждения акта приемки законченного строительством Объекта обязаны подписать и направить Инвестору на утверждение Акт о реализации инвестиционного проекта.

5.6.        Платежи производятся Заказчиком на расчетный счет  Генерального подрядчика в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов, Генеральный подрядчик обязан заблаговременно предупредить об этом Заказчика.

5.7. Расчеты по настоящему договору производятся как с использованием денежных средств, так и в иных формах, по соглашению сторон, согласно действующему законодательству РФ и в соответствии с распорядительными документами Мэра и Правительства Москвы.

           5.8.  Датой платежей считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.

Статья 6.                   Сроки выполнения обязательств Генерального подрядчика

   6.1. Началом выполнения Работ по настоящему Договору является дата передачии Заказчиком Генеральному подрядчику Строительной площадки для производства Работ по Акту (Акт передачи площадки под строительство будет являться Приложением №1 к настоящему Договору).

            6.2. Работы должны проводиться в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №5).

            6.3. Срок ввода Объекта в эксплуатацию (дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией) – _______________.

            6.4. В случае если в процессе выполнения Работ возникает обоснованная необходимость внести отдельные изменения в График производства работ, которые могут повлиять на увеличение срока выполнения Работ, то такое изменение должно производиться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  6.5.  Гарантийный срок по Объекту в целом составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования.

           6.6.  Генеральный подрядчик не несет ответственности за задержки в выполнении Работ, возникшие по вине/инициативе Заказчика, в том числе из-за задержек по передаче Проектной документации, согласования материалов и оборудования, перечислению платежей. В данном случае общий срок выполнения Работ увеличивается на срок, соответствующий сроку таких задержек.

Статья 7.                   Уступка прав и субподряд

            7.1. Сторона по Договору вправе с предварительного письменного согласия другой Стороны уступить свои права и обязанности по настоящему Договору другому юридическому лицу, имеющему соответствующую лицензию

            7.2. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия Субподрядчиков.

7.3.    При наличии оснований Заказчик может потребовать от Генерального подрядчика заменить Субподрядчика.

7.4. После привлечения Генеральным подрядчиком  к выполнению Работ субподрядчика/субподрядчиков Стороны составляют/дополняют Приложение №8.

Статья 8.                   Обязательства Генерального подрядчика

Генеральный подрядчик обязуется (обязательства Генерального подрядчика):

8.1.    В течение 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания Договора подготовить, согласовать и передать на утверждение Заказчику: График производства Работ (Приложение №5), Протокол согласования материалов и оборудования (Приложение №6).  

           8.2.  Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, соответствующими Приложениями к нему и сдавать их Заказчику в порядке и соблюдая процедуру, предусмотренную настоящим  Договором.

           8.3.  Своими средствами и силами и за свой счет получить необходимые согласования, разрешения (кроме разрешения ИГАСН) и ордера на производство Работ, выполнить все распоряжения
и предписания ведомственных и муниципальных служб при условии, если  получение согласований и выполнение данных распоряжений и предписаний соответствует настоящему Договору, СНиП, гражданскому законодательству и не должны выполняться Заказчиком. О необходимости принять участие в согласованиях Заказчик должен быть своевременно проинформирован.

           8.4.  Назначить Уполномоченных лиц для реализации настоящего Договора (выполнения обязательств по настоящему Договору) и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных им полномочий.

           8.5.  В рамках согласованного Сторонами срока принять у Заказчика Строительную площадку по Акту (Приложение №1).

          8.6.   Поставить и выполнить на Объекте за свой счет все необходимые для Работы Временные сооружения, Оборудование, Строительную технику.

          8.7.   За свой счет, своими силами и средствами осуществить транспортировку, приемку, разгрузку, складирование, учет и хранение Материалов, поступающих на Объект в рамках настоящего  Договора.

         8.8.    В случае причинения повреждений существующим конструкциям Объекта и/или городским зданиям, ведомственным инженерным сетям и сооружениям по собственной вине или вине Субподрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Уполномоченному лицу Заказчика.

         8.9.    Указания Уполномоченного лица Заказчика в отношении форм, сроков представления и содержания отчетности, если таковые будут им даны в письменной форме, обязательны для Генерального подрядчика.

         8.10. Журнал производства работ заполняется и подписывается ежедневно на Объекте специалистами Генерального подрядчика.

8.11.      Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, за исключением оборудования поставляемого Заказчиком.

Наличие на применяемые в строительстве материалы, изделия и конструкции сертификатов соответствия системы "Мосстройсертификация" или других уполномоченных органов является обязательным условием (Распоряжение первого заместителя Премьера Правительства Москвы от 15.02.99 г. №95-РЗП)

          8.12. За один месяц до начала пуско-наладочных работ в соответствии с Графиком производства работ  (Приложение №5) предоставить Заказчику:

·       два комплекта инструкций по монтажу и эксплуатации систем Оборудования Объекта, по гарантийному ремонту, программу испытаний, а также технические паспорта на установленное оборудование;

·       программу проведения пуско-наладочных работ.

8.13.      Генеральный подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки и Объекта строительства до передачи на баланс эксплуатирующей организации силами привлеченной охранной организации, обладающей лицензией на данный вид деятельности, за счет средств, предусмотренных в твердой договорной цене, до подписания технической "ключевой справки" и итогового заключения ИГАСН на Объект. Договор на охрану должен быть согласован с ГУП "Московская городская безопасность" в соответствии с требованиями распорядительных документов Мэра и Правительства Москвы.

Генподрядчик передает Заказчику копию договора с охранной организацией и копию лицензии на осуществление охранной деятельности указанной организации.

8.14.  Выполнить на Объекте необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию в объеме, требуемом СНиП по безопасности в строительстве.

          8.15. В ходе выполнения Работ осуществлять любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие качество и темпы выполнения Работ в соответствии со СНиП.

          8.16. Обеспечить охрану Объекта и необходимый пропускной режим на территорию.

          8.17. После сдачи Объекта Заказчику в эксплуатацию в течение 10 (десяти) дней вывезти с Объекта за территорию Строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику Строительную технику, возведенные им Временные сооружения.

           8.18.     До сдачи Объекта приемочной комиссии передать Заказчику в полном объеме по соответствующим актам Исполнительную документацию, в том числе и на инженерные сети, необходимую для сдачи и последующей эксплуатации Объекта.

            8.19.    Организовать совместно с Заказчиком и принять участие в приемке Приемочной комиссией Объекта в установленном порядке с привлечением лиц ведомственных и городских организаций.

8.20.    Обеспечить до сдачи Объекта в эксплуатацию уборку помещений Объекта, вымыть все стекла, удалить все пятна краски и грязи со всех поверхностей, скобяных изделий и произвести другие аналогичные работы, достаточные для немедленной эксплуатации Объекта.

8.21.    Возвести на Объекте на период выполнения Работ все Временные сооружения и проложить временные инженерные коммуникации от точек подключения, указанных Заказчиком, до Объекта в соответствии с требованиями СНиП.

8.22. Предоставить  Заказчику  помещение временного  типа площадью не менее 8 кв.м. для размещения Уполномоченных лиц последнего

8.23.    Допускать в любое время Уполномоченных лиц Заказчика для проведения технического надзора за ходом Работ на Объекте.

8.24. Своевременно устранять недостатки и дефекты произошедшие по вине Генерального подрядчика, выявленные Сторонами при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации на Объекте, обеспечив необходимые для этого мероприятия в согласованные с Заказчиком сроки.

8.25. Заключить со страховой фирмой по согласованию с Заказчиком договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности, связанной со случайной гибелью вещи, материалов, оборудования и иного имущества, используемого при строительстве, и с ответственностью за причинение вреда другим лицам в связи со строительством Объекта. Генеральный подрядчик обязан представить Заказчику копию страхового полиса и договора страхования. Заказчик возмещает Генеральному подрядчику его затраты по уплате страховых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования  в пределах твердой договорной цены. Страхование не освобождает Заказчика и Генерального подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

 

Статья 9.                     Обязательства Заказчика

Заказчик обязуется (обязательства Заказчика):

9.1.    Оплачивать счета Генерального подрядчика в соответствии с условиями статей 4 и 5 настоящего Договора.

9.2.    В течение 10-ти дней с даты подписания настоящего Договора передать Генеральному подрядчику по Акту Строительную площадку на период выполнения Работ и Проект (Приложения №№1, 2).

В сроки, согласованные с Генеральным подрядчиком обеспечить выдачу в производство работ рабочей документации.

9.3. Заказчик получает разрешение ИГАСН на подготовительный и основной периоды строительства.

9.4. Заказчик обеспечивает Генерального подрядчика (в случае необходимости) порубочным билетом.  

9.5. Осуществить технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

         9.6.    Не позднее, чем за два месяца до сдачи Объекта сообщить Генеральному подрядчику перечень документов, необходимых для сдачи Объекта.

9.7.    Не позднее 5 (пяти) дней после представления Генеральным подрядчиком документов, предусмотренных п. 5.2. Заказчик, обязуется принять выполненный вид/этап Работ, согласовать и подписать Акт о выполненных работах, который является основанием  для производства платежей, и произвести оплату, согласно выставленному счету, либо дать письменный мотивированный отказ в вышеуказанный срок.

 

9.8.    Рассматривать предложения Генерального подрядчика по выбору фирм-изготовителей Оборудования и Материалов, субподрядчиков (Приложение №8). Договоры по одобренным  Заказчиком предложениям оформляются Генеральным подрядчиком.

9.9.    В течение 7 (семи) дней с даты получения от Генерального подрядчика образцов по Протоколу согласования материалов и оборудования (Приложение №6) Заказчик осуществит их оценку и экспертизу и даст одобрение на их применение или сообщит об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа. В случае если в течение указанного срока Заказчик не сообщит о наличии своих замечаний Генеральному подрядчику, то образцы, документы считаются автоматически одобренными Заказчиком.

9.10. Полностью возместить Генеральному подрядчику его затраты по уплате страховых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования.

Статья 10.               Строительство

10.1.    Представительство:

10.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначит Уполномоченных лиц на Объекте, которые в пределах полномочий, установленных «Положением о заказчике-застройщике», будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ, производить проверку качества Работ, соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора,   строительным нормам и правилам и визировать оформленные Генеральным подрядчиком Акты приемки выполненных работ.

10.1.2. Стороны в течение 7 (Семи) дней с даты подписания настоящего Договора сообщат друг другу в письменной форме список Уполномоченных лиц, представляющих обе Стороны на Объекте с указанием их полномочий.

10.2.    Строительная площадка:

10.2.1. Заказчик передаст Генеральному подрядчику Строительную площадку для производства Работ по Акту передачи в сроки согласованные Сторонами.

В случае, если после выполнения Заказчиком всех согласованных Сторонами условий передачи Строительной площадки, Генеральный подрядчик немотивированно откажется принимать Строительную площадку, либо не прибудет для ее приемки в срок, определенный письменным уведомлением Заказчика, направленным в адрес Генерального подрядчика не позднее 5(пяти) дней до предполагаемой даты передачи Строительной площадки, Заказчик будет иметь право подписать Акт передачи Строительной  площадки в одностороннем порядке, после чего Строительная площадка будет считаться переданной установленным порядком Генеральному подрядчику.

10.2.2. После подписания Акта передачи Строительной площадки Генеральный подрядчик своими средствами и силами либо силами привлеченных организаций (субподрядчиков) в пределах срока, определенного настоящим Договором, выполнит весь комплекс необходимых Работ, в том числе:

·       осуществит устройство Временных сооружений;

·       осуществит необходимые временные подсоединения на период выполнения Работ.

·       установит (по согласованию с Заказчиком) режим доступа на Объект;

·       выполнит необходимые мероприятия по организации и обеспечению охраны находящихся на территории Объекта Временных сооружений и других материальных ценностей.

10.2.3. Заказчик (Уполномоченные лица Заказчика), по пропускам, выданным Генеральным   подрядчиком, будет иметь право беспрепятственного доступа на Объект в течение всего периода выполнения Работ в любое время суток.

10.3.    Качество изготовления и испытания:

10.3.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество строительных и отделочных материалов, конструкций и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства Объекта, будет соответствовать проектной документации, а также СНиП и образцам, одобренным Заказчиком согласно пункту 8.11. настоящего Договора и отвечать требованиям Госстандарта России.

Генеральный подрядчик предоставит Заказчику сертификаты, согласованные с соответствующими органами  и/или протоколы о результатах испытаний качества поставляемых на Объект материалов и оборудования, а также необходимую документацию о проведении метрологического освидетельствования применяемого оборудования.

10.3.2. По окончании монтажа Оборудования Объекта Генеральный подрядчик выполнит пуско-наладочные работы и испытания оборудования и систем в присутствии представителей Заказчика с проведением комплекса измерений, а при необходимости – анализов, обследований и т.п. по программам испытаний, предварительно согласованным Сторонами, и в соответствии с инструкциями на Оборудование.

По результатам пуско-наладочных работ и проведения испытаний Оборудования и систем Объекта Стороны составят и подпишут Акт, подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Проектной документации, и требованиям Договора.

10.3.3. Генеральный подрядчик обязан производить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ и конструкций. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить испытания и/или проверки выполненных Работ и качества используемых на строительстве Объекта материалов. О замеченных недостатках и/или дефектах Заказчик обязан сообщить Генеральному подрядчику.

10.4.    Скрытые строительные работы: 

10.4.1. Генеральный подрядчик в процессе выполнения Работ будет сдавать Заказчику Скрытые работы, (включая сдачу внутренних инженерных коммуникаций в рамках настоящего Договора и/или их отдельных участков, подлежащих закрытию) с проведением соответствующих испытаний.

10.4.2. Результаты сдачи-приемки каждого вида Скрытых работ будут оформляться соответствующим Актом приемки скрытых работ, составленным в трех экземплярах и подписанным Уполномоченными лицами Сторон. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления вышеуказанного Акта.

10.4.3. Генеральный подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки Скрытых работ. Уведомление направляется заблаговременно, но не позднее, чем за двое суток до начала проведения этой приемки.

10.4.4. Если Заказчик, несмотря на получение письменного уведомления Генерального подрядчика, не прибудет к назначенному времени для проведения приемки Скрытых работ, то Генеральный подрядчик составляет односторонний Акт, и данные Скрытые работы будут считаться принятыми Заказчиком.

Если Заказчик не был информирован Генеральным подрядчиком о производстве приемки Скрытых работ или был информирован с опозданием, и Генеральным подрядчиком произведено закрытие этих работ, то Генеральный подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, согласно указанию Заказчика, а затем произвести все необходимые восстановительные работы.

10.4.5. Выполнение приемок Скрытых работ и, в том числе, испытаний инженерных коммуникаций и систем, подлежащих закрытию, не снимает ответственности с Генерального подрядчика за качество Работ и исправность коммуникаций и систем в целом.

10.5.    Устранение некачественно выполненных Работ:

10.5.1. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Генеральному подрядчику в отношении:

·       вывоза с Объекта любых материалов, признанных несоответствующими условиям Договора;

·       замены некачественных материалов и устранения дефектов, обнаруженных в результате проведенных проверок и испытаний;

Генеральный подрядчик обязан за свой счет и своими силами и средствами или силами Субподрядчика выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика производства работ по настоящему Договора.

10.6.    Изменения в объеме Работ:

Заказчик имеет право вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное распоряжение Генеральному подрядчику на выполнение следующих работ:

10.6.1. Увеличить или сократить объем Работ, включенных в настоящий Договор.

10.6.2. Изменить характер или качество Работ или вид любой части Работ.

10.6.3. Изменить уровни, линии, положения и размеры любых элементов монтажа.

10.6.4. Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения Работ, в том числе работы, связанные с получением условий подключения Объекта к городским сетям, и их выполнение.

Заказчик не имеет права сократить или увеличить объем работ по настоящему Договору без предварительного согласования с Генподрядчиком цены Договора.

10.6.5. В случае, если распоряжения Заказчика влияют на сроки и стоимость работ, Генеральный подрядчик приступает к их производству только после подписания сторонами дополнительного соглашения.

10.7.    Журнал работ:

10.7.1. С момента начала Работ до их завершения Генеральный подрядчик должен вести журнал ежедневного производства работ по форме ИГАСН и другие журналы, требуемые при проведении специальных видов работ.

10.7.2. Журнал работ должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика (например, дата начала и окончания отделочных работ, дата предоставления строительной техники, материалов и узлов, сообщения об актах на Скрытые работы, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выход из строя Строительной техники, технические просчеты и т.д.).

Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченным представителем Генерального подрядчика.

 

Статья 11.                Гарантии

11.1.    Гарантийный срок по Объекту в целом составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией. Гарантийный срок на материалы, оборудование, конструкции Объекта определяется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также гарантиями производителей соответствующих материалов и оборудования. Срок гарантии Объекта или отдельных его частей соответственно продлевается на время, в течение которого, вследствие обнаруженных дефектов Объект в целом или отдельные его части не могут нормально эксплуатироваться. Невозможность эксплуатации Объекта или его частей определяется Заказчиком или, по требованию Генерального подрядчика, - экспертом. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев когда экспертизой установлено отсутствие  нарушений Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору или причинной связи между действиями Генерального  подрядчика и обнаруженными недостатками.

11.2.    Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды Работ и отдельные единицы оборудования или Объект в целом при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Генеральным подрядчиком составит рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции Объекта. Генеральный подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и в кратчайший срок.

11.3.    Генеральный подрядчик не вправе отказаться от подписания мотивированного рекламационного акта.

Сторонам предоставляется право изложить в этом рекламационном акте свои доводы по поводу обнаруженного дефекта.

11.4.    В случае, если Генеральный подрядчик, в течение срока, согласованного Сторонами, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки на Объекте, указанные в рекламационном акте, то Заказчик вправе без ущерба своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами других организаций за счет Генерального подрядчика.

11.5.    В течение гарантийного срока Генеральный подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и инженерных систем и конструкций на Объекте, вышедших из строя из-за дефекта изготовления, неправильного монтажа или некачественно выполненных строительно-монтажных работ.

Статья 12.                Транспортировка

12.1.    Транспортировка, разгрузка, складирование грузов и их подача к месту производства работ на Строительной площадке является обязанностью Генерального подрядчика и производятся за его счет.

Статья 13.                Сдача Объекта

13.1.  После окончания всех Работ по Объекту, входящих в объем обязательств Генерального подрядчика по настоящему Договору, производится сдача Объекта в эксплуатацию в соответствии с МГСН 8.01.-00.

13.2.  Заказчик приступает к приемке Объекта в течение 5-ти (пяти) дней с даты получения письменного извещения Генерального подрядчика о завершении Работ по настоящему Договору и готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

Сдача-приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией путем приемки Работ, проверки укомплектованности Объекта, испытаний Оборудования и оформляется Актом приемочной комиссии, который будет подписан обеими Сторонами и членами комиссии.

13.3. Заказчик при участии Генерального подрядчика обеспечивает передачу законченного строительством Объекта эксплуатирующей организации под заселение с подписанием технической "ключевой справки" и итогового заключения ИГАСН.

Статья 14.                Имущественная ответственность Сторон

14.1.    За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.2.    Уплата виновной Стороной штрафных санкций за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору не освобождает ее от выполнения невыполненного или ненадлежаще выполненного обязательства.

14.3.    Оплата неустойки  не освобождает Генерального подрядчика от его обязательств и ответственности за выполнение  Работ по настоящему Договору, а также от возмещения фактических убытков, возникших у Заказчика в связи с ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

14.4. Размер подлежащих возмещению убытков определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании документальных подтверждений, представленных Стороной (Сторонами).

14.5.    Любая задержка, вызванная невыполнением Заказчиком своих обязательств, которая ограничивает возможность Генерального подрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные настоящим Договором сроки, не будет являться основанием для взимания неустойки с Генерального подрядчика.

14.6. В случае нарушения Заказчиком или Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная сторона выплачивает пеню, в том числе:

-        за несвоевременное оформление актов приемки выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 виновная сторона уплачивает пеню в размере 0,05% от суммы, указанной в документах;

-        за несвоевременное освобождение строительной площадки после окончания строительства Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 5 МРОТ руб. за каждый день просрочки;

-        в случае нарушения сроков ввода Объекта в эксплуатацию, передачи инженерных коммуникаций городским специализированным службам, передачи объекта под заселение Генеральный подрядчик, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от полной стоимости строительства Объекта, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению Сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных Генеральным подрядчиком работ и/или в проектную документацию были внесены изменения, приведшие к изменению базовых показателей проекта, вызвавших увеличение сроков строительства объекта.

-        в случае просрочки передачи Заказчиком Генеральному подрядчику строительной площадки Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере 5 МРОТ. за каждый день просрочки.

-        в случае нарушения Заказчиком сроков платежей по настоящему Договору Заказчик  уплачивает Генеральному подрядчику пеню в размере 0,2 % за каждый день просрочки от размера просроченного платежа.

Статья 15.                Форс-мажор

15.1.    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно войны, пожара, наводнения, гражданских волнений, землетрясения, других катастроф, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

15.2.    Сторона, встретившая препятствие непреодолимого характера при выполнении своих обязательств по настоящему Договору, в десятидневный срок уведомит другую Сторону о наступлении и предполагаемых сроках прекращения форс-мажорных обстоятельств. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены уполномоченными на это органами страны Генерального подрядчика или Заказчика, в зависимости от того, какая из Сторон заявила о возникновении таких обстоятельств.

15.3.    Если последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами будут длиться более двух месяцев, то Стороны встретятся, чтобы обсудить какие меры следует предпринять для продолжения Работ по Договору. Однако, если Стороны не придут к соглашению, тогда каждая из Стороны вправе аннулировать настоящий Договор в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Договора.

Статья 16.                Арбитраж и Право

16.1.    Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

16.2.    Обе Стороны будут стремиться урегулировать возможные разногласия путем переговоров. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

Статья 17.                Расторжение Договора

17.1.    Расторжение настоящего Договора может производиться каждой из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, путем письменного уведомления другой Стороны по почте заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее, чем за 1 месяц до даты предположительного расторжения данной Стороной настоящего Договора.

Расторжение настоящего Договора может произойти:

а)         если одна из Сторон не систематически не исполняет свои договорные обязательства;

б)         в результате форс-мажорных обстоятельств, если они не только временно мешают выполнению настоящего Договора, но и делают его полностью невозможным;

в)         при неплатежеспособности Заказчика;

г)         при несостоятельности (банкротстве) Генерального подрядчика;

д)         при задержке платежей более, чем на 30 (тридцать) дней.

е)          в случае лишения лицензии одной из Сторон.    

17.2.    При расторжении настоящего Договора Стороны незамедлительно добиваются того, чтобы в течение двух месяцев после расторжения настоящего Договора произошло взаимоприемлемое урегулирование вопроса об общей сумме, на которую претендуют Генеральный подрядчик и/или Заказчик в связи с фактически выполненными объемами Работ.

Эта сумма должна быть рассчитана на основании разумного соглашения между обеими Сторонами относительно расходов по выполненному объему Работ в процентах от общих объема и стоимости Работ, которые должны быть выполнены согласно настоящему Договору и с учетом всех платежей, выполненных Заказчиком по отношению к Генеральному подрядчику до даты вступления в силу расторжения, а также затрат на страхование, согласно условиям страховых договоров, самостоятельно заключенных Генеральным подрядчиком со страховой компанией в рамках настоящего Договора.

Выплата причитающейся Генеральному подрядчику и/или Заказчику суммы должна быть произведена в течение – 15 (пятнадцати) дней со дня урегулирования вопроса Сторонами.

17.3.    После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчетов в соответствии с пунктом 17.2. настоящего Договора ни одна из Сторон не будет иметь больше никаких обязательств по отношению к другой Стороне по настоящему Договору, о чем Стороны и подписывают соглашение.

Статья 18.                Прочие условия

18.1.    Все ценности и археологические находки, обнаруженные Генеральным подрядчиком или Субподрядчиками в ходе проведения Работ на Объекте, принадлежат Российской Федерации. О находках Генеральный подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика для сообщения им в соответствующие государственные органы.

18.2.    Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

18.3.    После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

Статья 19.                Уведомления

19.1.    Уведомления и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре, и будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке нарочным под расписку, заказной почтой, переданы телеграммой или по факсимильной связи с подтверждением о получении.

Статья 20.               Перечень приложений к Договору

Приложение №1.          Акт о передаче площадки под строительство

Приложение №2.          Акт передачи проектной документации и График передачи Заказчиком Генподрядчику Рабочей документации

Приложение №3.          Техническое задание на реализацию проекта строительства Объекта

Приложение №4.          Протокол соглашения о договорной цене на строительство Объекта

Приложение №5.          График производства Работ

Приложение №6.          Протокол согласования материалов и оборудования

Приложение №7.          График поставки Подрядчиком оборудования и материалов

Приложение №8.          Кооперация специализированных субподрядных организаций

Приложение №9.          Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

Приложение №10.       Копии лицензий Заказчика и Подрядчика

Приложение №11.       Объемная ведомость Генподрядных работ

 

Статья 21.          Вступление Договора в силу и срок его действия

21.1.    Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами, и действует до подписания Акта окончательной приемки Объекта.

           21.2.  Настоящий Договор подписан в количестве 2 (двух) экземпляров. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

Статья 22.               Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК                                                            ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор                                       Генеральный директор

                                                _____________                                          

    М.П.                                                                                М.П.

Главная

Тригенерация

Новости энергетики